О чем спорили на Вятке?

Арбитражный суд Кировской области перелистывает архивы Госарбитража.

«Взыскать в доход союзного бюджета»

Дело № 75/1 (прошито и пронумеровано 27 листов)

На основании информации Кировской областной конторы Стройбанка СССР арбитраж 9 марта 1982 г. возбудил дело о взыскании с треста «Кировгражданстрой» 33 430 рублей пени за просрочку (90 дней) ввода в строй комплекса здания СПТУ-5 (учебный корпус, общежитие, котельная) в г. Нолинске.

Указанный объект строился с 1977 года, первоначальный срок ввода - 4 квартал 1979 года - трижды переносился. В числе причин нарушения сроков Госбанк называл низкую организацию труда. Так, в 1981 году работы на объекте велись только два летних месяца силами 43 учащихся СПТУ-5 и лишь 5 основными рабочими треста, они выполняли плотницкие, штукатурные работы. Кроме того, при выполнении плана строительства всего на 23% трест вдруг начал строить собственный 70-квартирный жилой дом, финансирование по нему открыто в сентябре 1981 года, а к концу году выполнение составило 60%.

Трест «Кировгражданстрой» просил освободить его от ответственности, поскольку задержка сдачи объекта возникла по вине заказчика: в проектно-сметной документации отсутствовал ряд объектов и замечания не устранялись.

Госарбитр Белянкина Н.В. 22 марта 1982 г. в нарушении сроков строительства признала виновными обе стороны. Однако в ходе разбирательства по делу было установлено, что ГлавПЭУ изменило план подрядных работ на 1981 год, снизив их объем в два раза. Трест выполнил план на 80%. На этом основании арбитр определила степень вины подрядчика «в размере 1/3 от возбужденной суммы» и взыскала с него в доход союзного бюджета 11 143 рублей пеней. Такие времена…

КОНКРЕТНО

«При нарушении подрядчиком договорных обязательств он уплачивает заказчику за несвоевременное окончание строительства объекта (предприятия, его отдельной очереди, пускового комплекса, здания, сооружения) – пеню в размере 0,05 процента сметной стоимости работ за каждый день просрочки, но не выше 500 рублей в день». (Из Правил о договорах подряда на капитальное строительство, утвержденных Постановлением Совета министров СССР от 24.12.1969 № 973).

Опубликовано: 29.08.2025 09:09 Обновлено: 29.08.2025 09:31